Appel d'offres

Date de publication Simap: 16.10.2023

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: TRIDEL SA
Service organisateur/Entité organisatrice: TRIDEL SA,  à l'attention de Extension gare lot 7, Rue du Vallon 35,  1005  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +4121315512415,  E-mail:  jean-philippe.petitpierre@tridelsa.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

31.10.2023

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 06.12.2023 Heure: 11:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

06.12.2023, Heure:  13:30, Lieu:  TRIDEL

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Extension gare - lot 7 - Travaux en béton armé

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45213322 - Travaux de construction de terminaux ferroviaires

Code des frais de construction (CFC):	2110 - Installations de chantier,
	2114 - Canalisations à l'intérieur dubâtiment,
	2115 - Béton et béton armé,
	2116 - Maçonnerie

Catalogue des articles normalisés (CAN):	172 - Etanchéité d'ouvrages enterrés et de ponts,
	241 - Constructions en béton coulé sur place,
	314 - Maçonnerie

2.6 Objet et étendue du marché

Il s’agit d’un marché de construction portant sur la réalisation des travaux de béton armé de l’extension de la gare souterraine.

2.7 Lieu de l'exécution

Rue du Vallon 35, 1005 Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

9 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Prix  Pondération 40% 
Références  Pondération 15% 
Organisation pour l'exécution du marché  Pondération 15% 
Qualité technique de l'offre  Pondération 20% 
Compétences  Pondération 10% 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 04.11.2024 et fin 31.07.2025

Remarques: Ces dates sont indicatives, le début de l'exécution du marché dépend de l'avancement des travaux de terrassement et sera fixé, le moment venu, d'entente avec l'adjudicataire.

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix :   CHF 0.00

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 16.10.2023  jusqu'au  06.12.2023
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d'offres peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans un délai de 20 jours à compter de sa publication sur simap.ch.