Appel d'offres

Date de publication Simap: 01.12.2023

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP
Direction de l'ingénierie, de l'architecture et de la durabilité - DIAD,  à l'attention de Mme Olaya Farpon, Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41 21 316 87 37,  E-mail:  olaya.farpon@vd.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Etat de Vaud
Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP,  à l'attention de Mme Olaya Farpon, Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41 21 316 87 37,  E-mail:  olaya.farpon@vd.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

15.12.2023

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 12.01.2024 Heure: 15:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

16.01.2024, Heure:  14:00, Lieu:  Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Remarques:  Date et heure exacte à définir

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

GYMA - Site de Marcelin Travaux en relation avec la construction de la VD5

2.3 Référence / numéro de projet

820

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier

Code des frais de construction (CFC):	110 - Poste d'attente,
	111 - Défrichage,
	112 - Déconstruction,
	114 - Déplacements de terre,
	135 - Installations provisoires,
	152 - Canalisations (adaptation du réseau),
	153 - Electricité (adaptation du réseau)

2.6 Objet et étendue du marché

Descriptif succinct du marché:

Pour la réalisation de la future salle de gym, les travaux préparatoires consistent à démolir un tronçon de la marquise et l'internant, ainsi que la déviation et la mise en conformité des réseaux énergétiques (gaz, chauffage à distance, eau potable, électricité et communication) et des canalisations des eaux claires et usées.

2.7 Lieu de l'exécution

Gymnase de Marcelin
Av. de Marcelin 33
CH-1110 Morges

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 08.04.2024, Fin: 30.09.2024

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.13 Délai d'exécution

Début 08.04.2024 et fin 30.09.2024

Remarques: Les dates indiquées concernent l'ensemble des travaux

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.