Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VS  15.12.2023
Date de publication Simap: 15.12.2023

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat du Valais
Service organisateur/Entité organisatrice: Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
Service de la mobilité, arrondissement 2, Valais central, Rue Traversière 3,  1951  Sion,  Suisse,  Téléphone:  +41276063430,  E-mail:  christian.gaspoz@admin.vs.ch,  URL https://www.vs.ch/web/sdm

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

01.02.2024

Remarques: Publication des réponses à l'attention des soumissionnaires : 5 février 2024

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 08.02.2024, Délais spécifiques et exigences formelles:  La date du sceau postal fait foi. L'enveloppe portera les indications suivantes : "RC no 624 Les Echerts - Aminona"

1.5 Date de l’ouverture des offres:

14.02.2024, Heure:  09:00, Lieu:  Sion, rue Traversière 3, Remarques:  Les soumissionnaires ainsi qu'un représentant de l'association professionnelle intéressée peuvent assister à l'ouverture.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Travaux de réfection lourde de la chaussée entre Les Echerts et Aminona, PR 20+130 à 30+350, sur la RC no 624 Mollens - Aminona - Crans, sur le territoire de la commune de Crans-Montana

2.3 Référence / numéro de projet

Soumission no 13223

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	117 - Démolitions et démontages,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	211 - Fouilles et terrassements,
	221 - Couches de fondation pour surfaces de circulation,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux,
	241 - Constructions en béton coulé sur place

2.6 Objet et étendue du marché

Démolition de revêtement : 1'200 m3
Terrassement : 1'500 m3
Evacuation des terres : 800 m3
Canalisations : 600 ml
Couronnements de mur : 90 ml
Grave 0/45 : 1'600 m3
Fraisat de réglage : 650 m3
Stabilisation au ciment : 2'500 m3
Béton bitumineux : 2'470 to

2.7 Lieu de l'exécution

Entre les Echerts et Aminona, PR 20+130 à 30+350, sur la RC no 624 Mollens - Aminona - Crans, sur la commune de Crans-Montana

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 08.04.2024, Fin: 20.09.2024

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

Remarques: selon indications détaillées dans l'appel d'offres

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 08.04.2024 et fin 20.09.2024

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Le marché est ouvert aux entreprises qui peuvent assurer le genre de travaux mis en soumission.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs suivants:
Conformément aux justificatifs requis dans l'appel d'offres

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun
Conditions de paiement: aucun émolument

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est uniquement disponible sur www.simap.ch

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.3 Visite des lieux

Il n'est pas prévu de visite des lieux.

4.7 Organe de publication officiel

SIMAP.ch et résumé sur le site bullletin-officiel.vs.ch

4.8 Indication des voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal à Sion.