Appel d'offres

Date de publication Simap: 17.01.2024

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Institution de Lavigny
Service organisateur/Entité organisatrice: Institution de Lavigny,  à l'attention de Pierre-André Cusin, Rte du Vignoble 60,  1175  Lavigny,  Suisse,  Téléphone:  021 821 45 70,  E-mail:  pierreandre.cusin@ilavigny.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Amstein + Walthert Lausanne SA,  à l'attention de Monsieur François Gagnage, Avenue d'Ouchy 52,  1006  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  021 557 23 54,  E-mail:  francois.gagnage@amstein-walthert.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

01.02.2024

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 01.03.2024 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

05.03.2024, Heure:  13:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Travaux d'installations panneaux photovoltaïques sur les toitures

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45317000 - Autres travaux d'installation électrique

Code des frais de construction (CFC):

2315 - Equipements de production d’énergie électrique

2.6 Objet et étendue du marché

Travaux d'installations panneaux photovoltaïques sur les toitures

2.7 Lieu de l'exécution

Lavigny

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

6 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

6 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les 20 jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.