Appel d'offres

Date de publication Simap: 23.01.2024

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Lausanne, Direction des services industriels, Service Patrimoine.
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Lausanne, Direction des services industriels, Service
Patrimoine,  à l'attention de Daniel Schopfer, Place Chauderon 27 - case postale 7416,  1002  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41 21 315 94 07,  E-mail:  daniel.schopfer@lausanne.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

22.02.2024

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 05.03.2024 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres doivent parvenir dans les délais à l’adresse du point 1.1, sous pli fermé, avec la désignation de la référence du chantier et la mention "ne pas ouvrir" ou doivent être remises directement aux collaborateurs du service Patrimoine chargés de l’ouverture publique. Le soumissionnaire est seul responsable de l’acheminement et du dépôt de son offre dans le délai et à l’endroit indiqués.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

05.03.2024, Heure:  11:00, Lieu:  Salle Louis Chavannes, rue de Genève 32 à Lausanne, Remarques:  Ouverture des offres publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

EPALINGES - CHEMIN DES PLANCHAMPS / Travaux de fouilles et pose de canalisations

2.3 Référence / numéro de projet

EMBI.002445 / Go-Ch.464779

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Catalogue des articles normalisés (CAN):	113 - Installations de chantier,
	117 - Démolitions et démontages,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements

2.6 Objet et étendue du marché

- Chemin des Planchamps : Fouille commune pour le service Patrimoine et pour le service de l’eau, remplacement d’une conduite d’eau en fonte DN 150 et pose de canalisations multitubulaires PEHD DN 80 / DN 120 pour le réseau électricité, sur une longueur de 290 m. Réalisation d’une alimentation eau bypass. Réalisation de sondages pour le renouvellement des câbles de basse tension et effectuer les raccordements eau potable.
- Chemin du Polny : Travaux de fouilles et pose de canalisations multitubulaires PEHD DN 120 sur une longueur de 50 m.
- Chemin de Montéclard : Travaux de fouilles et pose de canalisations multitubulaires PEHD DN 120 sur une longueur de 80 m.

2.7 Lieu de l'exécution

Epalinges - Chemins des Planchamps, du Polny et de Montéclard.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

7 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 15.04.2024 et fin 31.10.2024

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix :   CHF 150.00
Conditions de paiement: La finance d’acquisition du dossier "version papier" est à verser sur le CCP 10-950-9 des services industriels, 1000 Lausanne (Indiquer sur le bulletin de versement le n° de réf. du dossier).

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

90 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
Ville de Lausanne, Direction des services industriels, Service
Patrimoine,  à l'attention de Daniel Schopfer, Place Chauderon 27 - case postale 7416,  1002  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  daniel.schopfer@lausanne.ch
Dossier disponible à partir du: 23.01.2024
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents d’appel d’offres seront envoyés par poste uniquement aux soumissionnaires ayant fourni la preuve du paiement de la finance d’acquisition du dossier.
Pas de finance en cas de téléchargement via le site simap.ch.

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les 20 jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.