Appel d'offres

Date de publication Simap: 02.02.2024

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat du Valais
Service organisateur/Entité organisatrice: Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
Service de la mobilité, arrondissement 2, Valais central, Rue Traversière 3,  1951  Sion,  Suisse,  Téléphone:  +41276063430,  E-mail:  arnaud.fragniere@admin.vs.ch,  URL https://www.vs.ch/web/sdm

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

16.02.2024

Remarques: 16.02.2024 jusqu'à 12h00 - Publication des réponses à l'attention des soumissionnaires : 19 février 2024

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 07.03.2024, Délais spécifiques et exigences formelles:  La date du sceau postal fait foi. L'enveloppe portera les indications suivantes : "RC 45 Giratoire de l'Etoile - NE PAS OUVRIR".

1.5 Date de l’ouverture des offres:

13.03.2024, Heure:  09:00, Lieu:  Sion, rue Traversière 3, Remarques:  Les soumissionnaires ainsi qu'un représentant de l'association professionnelle intéressée peuvent assister à l'ouverture.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Transformation du carrefour de l'Etoile à Montana en giratoire

2.3 Référence / numéro de projet

Soumission no 13224

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	112 - Essais,
	113 - Installations de chantier,
	117 - Démolitions et démontages,
	125 - Guidage temporaire du trafic,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	162 - Enceintes de fouilles,
	164 - Tirants d'ancrage et parois clouées,
	211 - Fouilles et terrassements,
	221 - Couches de fondation pour surfaces de circulation,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux,
	241 - Constructions en béton coulé sur place

2.6 Objet et étendue du marché

Décapage de terre végétale : 800 m³
Démolition de revêtements bitumineux : 800 m³
Démontage de murs en béton armé et en pierres naturelles : 1'390 m³
Terrassements : 12'800 m³
Paroi berlinoise (profilés) : 62 to
Paroi berlinoise (forages) : 700 m
Fouilles en tranchées : 2'630 m³
Tubes de protection de câbles : 1'400 m'
Béton projeté (paroi clouée) : 750 m²
Grave non traitée : 2'160 m³
Béton bitumineux : 1'520 to
Béton hydraulique : 1'805 m³
Coffrages : 2'370 m²
Aciers d’armature : 93 to
Parement en pierre naturelle : 2'575 m²
Canalisations : 1'060 m
Bordures : 1'025 m

2.7 Lieu de l'exécution

Carrefour de l'Etoile à Montana à l'intersection entre la route de la Combaz, la route de l'Astoria et la rue des Tsintres, sur le territoire de la commune de Crans-Montana

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 15.04.2024, Fin: 30.11.2026

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

Remarques: selon indications détaillées dans l'appel d'offres

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 15.04.2024 et fin 30.11.2026

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Le marché est ouvert aux entreprises qui peuvent assurer le genre de travaux mis en soumission.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs suivants:
Conformément aux justificatifs requis dans l'appel d'offres

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun
Conditions de paiement: aucun émolument

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est uniquement disponible sur www.simap.ch

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.3 Visite des lieux

Il n'est pas prévu de visite des lieux.

4.7 Organe de publication officiel

SIMAP.ch et résumé sur le site bullletin-officiel.vs.ch

4.8 Indication des voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal à Sion.