Appel d'offres

Date de publication Simap: 02.02.2024

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Romont
Service organisateur/Entité organisatrice: MGI Ingénieurs SA, Av. Gérard Clerc 6,  1680  Romont,  Suisse,  Téléphone:  +4126 652 17 68,  E-mail:  info@mgi-ingenieurs.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Commune de Romont,  à l'attention de Dominique Chenaux, Rue du Château 93,  1680  Romont,  Suisse,  Téléphone:  +4126 652 90 77,  E-mail:  dominique.chenaux@romont.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

16.02.2024

Remarques: Questions et réponses sur www.Simap.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 04.03.2024 Heure: 10:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Giratoire de l'Industrie". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

04.03.2024, Heure:  10:00, Remarques:  Ouverture non publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Giratoire route de l'Industrie

2.3 Référence / numéro de projet

10462

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

2.6 Objet et étendue du marché

Aménagement d'un giratoire, mise en places de services et de canalisations.

2.7 Lieu de l'exécution

Ville de Romont

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

7 mois depuis la signature du contrat

Remarques: Début: mai 2024
Fin: octobre 2024

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 01.03.2024
Prix :   CHF 0.00

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de 20 jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg