Appel d'offres

Date de publication Simap: 22.03.2024

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat du Valais
Service organisateur/Entité organisatrice: Département des finances et de l'énergie, Avenue du Midi 18,  1950  Sion,  Suisse,  Téléphone:  0276063800,  E-mail:  eddy.jollien@admin.vs.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Département des finances et de l'énergie, Avenue du Midi 18,  1950  Sion,  Suisse,  Téléphone:  0276063800,  E-mail:  eddy.jollien@admin.vs.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

05.04.2024

Remarques: Les questions peuvent être posées sur SIMAP jusqu'à 14 jours après la date de publication

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 03.05.2024, Délais spécifiques et exigences formelles:  La date du sceau postal fait foi.
Envoi recommandé, sur l'enveloppe : indication de l'objet et du CFC + NE PAS OUVRIR

1.5 Date de l’ouverture des offres:

07.05.2024, Heure:  14:00, Lieu:  Service immobilier et patrimoine

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Construction du Campus EDHEA et Ecole de couture du Valais à Sierre

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement

Code des frais de construction (CFC):	111 - Défrichage,
	1121 - Démolitions,
	113 - Assainissement de sites contaminés

2.6 Objet et étendue du marché

La construction du nouveau Campus a pour vocation de répondre aux besoins de l’EDHEA (Ecole de design et haute école d'art) et de l’Ecole de Couture du Valais. En effet, l’exiguïté des locaux utilisés actuellement par ces écoles, combinée à la vétusté des bâtiments occupés par l’EDHEA, ne permet plus d’accueillir les apprentis et étudiants dans des conditions acceptables.
L’objectif du nouveau Campus est de créer des espaces d’apprentissage et de travail ainsi que des salles de classe fonctionnelles et adaptées aux enseignements dispensés par les deux écoles et de permettre leur développement futur.

2.7 Lieu de l'exécution

Parcelle 3968
Rue du Stade 17
3960 Sierre

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 02.07.2024, Fin: 24.09.2024

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Voir les conditions particulières du maître de l'ouvrage dans le cahier d'appel d'offres

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 02.07.2024 et fin 24.09.2024

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 de même que l'annexe P6 du Guide romand doivent obligatoirement être joints à l'offre.

3.6 Sous-traitance

Les éventuels sous-traitants doivent être annoncés au dépôt de l'offre.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun
Conditions de paiement: aucun émolument si le dossier est téléchargé

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 22.03.2024  jusqu'au  03.05.2024
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.3 Visite des lieux

Visite des lieux obligatoire entre les 2 et 5 avril 2024. Prendre rendez-vous avec le bureau CLR architectes SA, 8 rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève, tél. 022 322 29 00

4.7 Organe de publication officiel

Bulletin officiel du canton du Valais

4.8 Indication des voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal à Sion.