Appel d'offres- Date de publication Simap: 03.04.2024
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Vevey
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Vevey,
à l'attention de
Alexandre Roesti, Rue des Tilleuls 2,
1800
Vevey,
Suisse,
Téléphone:
+41219222947,
E-mail:
info@archibg.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante- Brönnimann & Gottreux Architectes SA,
à l'attention de
Joël Brönnimann, Rue des Tilleuls 2,
1800
Vevey,
Suisse,
Téléphone:
+41219222947,
E-mail:
info@archibg.ch
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 12.04.2024
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 03.05.2024 Heure: 17:00
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 07.06.2024, Heure:
17:00
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Commune/Ville
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Non
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- CFC 25 - Installation sanitaires
2.3 Référence / numéro de projet- La Cheneau - Château d'Oex
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45000000 - Travaux de construction |
Code des frais de construction (CFC): | 25 - Installations sanitaires |
2.6 Objet et étendue du marché
- Transformation du chalet communal La Cheneau à Château d'Oex
2.7 Lieu de l'exécution- Château d'Oex
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- Début: 01.07.2024, Fin: 31.03.2026
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Non
2.10 Critères d'adjudication- Prix
Pondération 40%
Organisation pour l'exécution du marché
Pondération 10% Organisation de base du soumissionnaire
Pondération 10% Qualité technique de l'offre
Pondération 30% Références du soumissionnaire
Pondération 10%
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Oui
- Remarques: Voir chapitre 3.16, annexe K2
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- Début 01.07.2024 et fin 31.03.2026
- Remarques: Durée estimée complète des travaux
3. Conditions3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix: aucun
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
- Langue de la procédure: Français
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
3.13
Conduite d'un dialogue
-
Non
4. Autres informations4.7 Organe de publication officiel- www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours- Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les 20 jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
|