Support

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Unterstützung?
Häufige Fragen
Kontakt Simap-Helpdesk
Suche ändern
Sie können Ihre Suchkriterien ändern oder die Suche verfeinern
Stichwort:
Ort der Auftragserfüllung:
Zeitraum:
Heute

Laufende Woche

Laufendes Jahr

von
bis

Gesamt (letzte 3 Jahre)
Sie sind hier:
Startseite> Recherchieren> Einzelmeldungen

Ihre Ergebnisse

Sie suchten nach: Meldungs Nr : 1410263
05.04.2024|Projekt-ID 278318|Meldungsnummer 1410263|Ausschreibungen

Appel d'offres

Date de publication Simap: 05.04.2024

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SDIS Broye-Vully
Service organisateur/Entité organisatrice: Service de Défense contre l'Incendie et de Secours Broye-Vully,  à l'attention de Laurent Quillet, Rue de Savoie 1,  1530  Payerne,  Suisse,  Téléphone:  026 662 65 73,  E-mail:  laurent.quillet@sdis-broye-vully.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

15.04.2024

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 13.05.2024 Heure: 11:30

1.5 Date de l’ouverture des offres:

13.05.2024, Heure:  13:30, Lieu:  Payerne

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Construction d'une caserne de Sapeurs-Pompiers

2.3 Référence / numéro de projet

201

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  45000000 - Travaux de construction,
45216121 - Travaux de construction de centres de secours des sapeurs-pompiers,
45330000 - Travaux de plomberie,
45332200 - Travaux d'installation de distribution d'eau,
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires
Code des frais de construction (CFC): 25 - Installations sanitaires,
251 - Appareils sanitaires courants,
252 - Appareils sanitaires spéciaux,
253 - Appareils d'alimentation et d'évacuation,
254 - Tuyauterie sanitaire

2.6 Objet et étendue du marché

Marché de construction pour la construction d'une caserne de pompier. CFC 250

2.7 Lieu de l'exécution

Route de la Vy-des-Charettes, 1530 Payerne
Parcelle 2113

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 03.03.2025, Fin: 19.12.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 03.03.2025 et fin 19.12.2025

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français
Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 05.04.2024  jusqu'au  13.05.2024
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.3 Visite des lieux

Selon conditions d'appel d'offres

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les 20 jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.