Appel d'offres

Date de publication Simap: 23.04.2024

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Transports Publics du Chablais SA
Service organisateur/Entité organisatrice: Transports Publics du Chablais SA, Département Infrastructure, Place de la Gare 5,  1860  Aigle,  Suisse,  Téléphone:  +41 24 468 03 30,  E-mail:  infra.admin@tpc.ch,  URL www.tpc.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

10.05.2024

Remarques: Les questions doivent être formulées de manière anonyme sur le forum du site www.simap.ch de la soumission concernée. Les réponses seront formulées de manière générale sur ce forum d'ici 17.05.2024. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette même plateforme.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 04.06.2024 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

05.06.2024, Lieu:  A l'adresse de l'organisateur, Remarques:  L'ouverture n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Ligne AOMC - Mise en conformité de la halte de Chemex. Travaux de génie civil, béton et voie ferrée

2.3 Référence / numéro de projet

AOMC - Halte Chemex

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45100000 - Travaux de préparation de chantier,
	45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2.6 Objet et étendue du marché

Le présent marché comprend notamment :
- des travaux préparatoires (préparation des places d'installations de chantier, sécurisation des accès et fouilles),
- travaux GC de mise en conformité de la halte de Chemex,
- travaux de renouvellement de la voie ferrée.

2.7 Lieu de l'exécution

Canton du Valais, Commune de Troistorrents, lieu-dit Chemex

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 12.08.2024, Fin: 30.11.2024

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Les variantes d'exécution sont admises selon conditions (cf. chapitre 2.2.5 de la pièce 1 - Conditions générales du dossier d'appel d'offres.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 12.08.2024 et fin 30.11.2024

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

- Respect de toutes les prescriptions légales, notamment attestation du respect des dispositions en vigueur en Suisse sur la protection des travailleurs et l'égalité de salaire entre hommes et femmes,
- Respect de la structure de l'offre définie dans les documents d'appel d'offres

3.5 Communauté de soumissionnaires

Autorisée

3.6 Sous-traitance

Autorisée

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Allemand, Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 23.04.2024  jusqu'au  04.06.2024
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales KBOB

4.3 Visite des lieux

Non prévue

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les 20 jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.