Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  19.02.2016, NE  19.02.2016
Date de publication Simap: 19.02.2016

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Groupe E SA
Service organisateur/Entité organisatrice: Groupe E SA
Direction Distribution Energie,  à l'attention de Sylvie Dorthe Haenni, Route de Morat 135,  1763  Granges-Paccot,  Suisse,  Téléphone:  +41 26 352 53 17,  Fax:  +41 26 352 51 99,  E-mail:  sylvie.dorthehaenni@groupe-e.ch,  URL www.groupe-e.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Groupe E SA
Direction Distribution Energie,  à l'attention de Lionel Barbey, Route de Morat 135,  1763  Granges-Paccot,  Suisse,  Téléphone:  +41 26 352 51 29,  Fax:  +41 26 352 51 99,  E-mail:  lionel.barbey@groupe-e.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

09.03.2016

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 24.03.2016 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Appel d'offres GC Ligne 60kV Cornaux-Voëns". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

24.03.2016, Heure:  15:00, Lieu:  Granges-Paccot

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Travaux de fouille pour le tirage de la ligne souterraine 60kV Cornaux-Voëns

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45231400 - Travaux de construction de lignes électriques

2.5 Description détaillée du projet

Travaux de fouille pour la construction d'une batterie de 5 tubes PE pour le tirage d'une ligne électrique HT sur une longueur d'environ 3'400m.

2.6 Lieu de l'exécution

Communes de Cornaux, La Tène et St-Blaise

2.7 Marché divisé en lots?

Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.9 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.10 Délai d'exécution

Début 17.05.2016 et fin 30.09.2016

Remarques: La date du début des travaux est sous réserve de l'obtention du permis de construire

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 04.03.2016
Prix :   CHF 200.00
Conditions de paiement: Sur le CCP 17-223-5, avec mention "appel d'offres GC ligne 60kV Cornaux-Voëns"

3.11 Langues acceptées pour les offres

Français

3.12 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.13 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 22.02.2016  jusqu'au  04.03.2016
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.5 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.6 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.7 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle.
d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St Denis
ou
de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac
ou
de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat.
g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg