Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  19.02.2016
Date de publication Simap: 19.02.2016

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune d'Orny
Service organisateur/Entité organisatrice: DTP SA Bureau d'études,  à l'attention de Alexandre Krieg, Rue des Terreaux 20,  1350  Orbe,  Suisse,  Téléphone:  024 442 92 92,  Fax:  024 442 92 82,  E-mail:  contact@dtpsa.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

04.03.2016

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 29.03.2016 Heure: 16:30

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Commune d'Orny - "RC 289-B-P" Aménagement routier

2.3 Référence / numéro de projet

13009

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45222000 - Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	112 - Essais,
	113 - Installations de chantier,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	211 - Fouilles et terrassements,
	221 - Couches de fondation pour surfaces de circulation,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux,
	241 - Constructions en béton coulé sur place

2.5 Description détaillée du projet

Travaux d'aménagements routiers, construction de trottoirs et pose de revêtements en béton bitumineux

2.6 Lieu de l'exécution

Orny : Route de La Sarraz, Route de la Plaine

2.7 Marché divisé en lots?

Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.9 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.10 Délai d'exécution

Remarques: Début des travaux dès juin 2016 sous réserve de l'approbation du projet par le Conseil Général.
Durée Etape 1 : 7 mois
Durée Etape 2 : 5 mois

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Respect de la lois du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD), de son règlement d'application du 7 juillet 2004 (RLMP-VD) et des conventions collectives dans le canton de Vaud

3.2 Cautions/garanties

conformément au cahier des charges

3.3 Conditions de paiement

conformément au cahier des charges

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 29.02.2016
Prix: aucun
Conditions de paiement: Le téléchargement du dossier d'appel d'offres se fait gratuitement sur le site SIMAP

3.11 Langues acceptées pour les offres

Français

3.12 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.13 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 19.02.2016  jusqu'au  01.03.2016
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.6 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.7 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.