Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  22.04.2016, NE  22.04.2016
Date de publication Simap: 22.04.2016

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Groupe E SA
Service organisateur/Entité organisatrice: Groupe E SA
Ingénierie Poste HT,  à l'attention de Christophe Overney, Route de Morat 135,  1763  Granges-Paccot,  Suisse,  Fax:  026 352 51 99,  E-mail:  christophe.overney@groupe-e.ch,  URL www.groupe-e.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

18.05.2016

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 06.06.2016 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Poste transformation Estavayer-le-Lac". Travaux de gros œuvre et second oeuvre
Nom du soumissionnaire
NE PAS OUVRIR

1.5 Date de l’ouverture des offres:

06.06.2016, Heure:  14:00, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Travaux de gros œuvre et second oeuvre

2.3 Référence / numéro de projet

Poste transformation Estavayer-le-Lac

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

2.5 Description détaillée du projet

Travaux de gros œuvre et second œuvre, soit :
- démolition et terrassement
- revêtement de places
- béton et béton armé
- travaux de maçonnerie
- pose de canalisations et tubes de protection de câbles
- couverture de toiture
- bardages

2.6 Lieu de l'exécution

Commune d'Estavayer-le-Lac (FR)

2.7 Marché divisé en lots?

Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Conformément aux conditions citées dans le dossier.

2.9 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.10 Délai d'exécution

Début 05.09.2016 et fin 27.07.2018

Remarques: - phase 1 : 05.09.2016 au 02.06.2017
- phase 2 : 28.05.2018 au 27.07.2018

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix :   CHF 200.00
Conditions de paiement: Sur le CCP 17-223-5 mention "Poste transformation Estavayer-le-Lac - travaux de construction"

3.11 Langues acceptées pour les offres

Français

3.12 Validité de l'offre

90 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.13 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 22.04.2016  jusqu'au  13.05.2016
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: La documentation n'est remise que moyennant une preuve du versement du montant indiqué.

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.5 Autres indications

Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.6 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg et Neuchâtel

4.7 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.