Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  14.06.2016
Date de publication Simap: 14.06.2016

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Municipalité de la Commune de Corseaux
Service organisateur/Entité organisatrice: Municipalité de la Commune de Corseaux, Rue du Village 4,  1802  Corseaux,  Suisse,  Téléphone:  021 925 40 11,  E-mail:  info@corseaux.ch,  URL www.corseaux.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

MCR & Associés Ingénieurs civils Sàrl, Rue des Moulins 48,  1800  Vevey,  Suisse,  Téléphone:  021 921 58 74,  Fax:  021 922 85 79,  E-mail:  info@mcr-ing.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

11.07.2016

Remarques: Les soumissionnaires qui entendent poser des questions sur le cahier des charges doivent le transmettre par écrit (courrier ou "courriel") à l'adresse du mandataire figurant au point 1.3 du présent document jusqu'au 11 juillet 2016 dernier délai.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 25.07.2016 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les soumissions sont remises sous enveloppe fermée portant la désignation de l'objet. Elles seront déposées avec la mention « Corseaux – Chemin du Grand-Pin ».
Les soumissions parvenues après expiration du délai ne seront pas prises en considération. L’ouverture des offres se fera à huit clos en présence du Municipal concerné.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

26.07.2016, Heure:  10:00, Lieu:  Rue des Moulins 48, 1800 Vevey

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Réfection et assainissement de la chaussée, du trottoir, du réseau de canalisations et de l’éclairage public

2.3 Référence / numéro de projet

14.53.41

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45233123 - Travaux de construction de routes secondaires,
	45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales,
	45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 et 237

2.5 Description détaillée du projet

Réfection complète de la chaussée, création d'un trottoir, assainissement des collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires et remplacement des tubes d'alimentation de l'éclairage public

2.6 Lieu de l'exécution

Chemin du Grand-Pin

2.7 Marché divisé en lots?

Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Les variantes sont autorisées. Pour qu’elle soit retenue, le présent cahier des charges doit être complété dans son intégralité.
La variante proposée doit être documentée avec descriptif technique et validation des méthodes.

2.9 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.10 Délai d'exécution

Début 13.03.2017 et fin 30.09.2017

Remarques: Voir pages 19 et 20 des conditions générales du maître de l'ouvrage

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Les communautés de soumissionnaires (consortium) sont admises. Tous les membres ainsi que les sous-traitants doivent satisfaire l'ensemble des dispositions du RMP et des présentes conditions.

3.6 Sous-traitance

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 22.07.2016
Prix :   CHF 00.00

3.11 Langues acceptées pour les offres

Français

3.12 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.13 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 14.06.2016  jusqu'au  22.07.2016
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

4.2 Conditions générales

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

4.4 Exigences fondamentales

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

4.6 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.7 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.