Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  29.07.2016
Date de publication Simap: 29.07.2016

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Grolley
Service organisateur/Entité organisatrice: Administration communale de Grolley,  à l'attention de Thierry Piccand, Route de l'Eglise 2,  1772  Grolley,  Suisse,  Téléphone:  026/476.03.60,  Fax:  026/476.03.64,  E-mail:  commune@grolley.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Administration communale de Grolley,  à l'attention de Thierry Piccand, Route de l'Eglise 2,  1772  Grolley,  Suisse,  Téléphone:  026/476.03.60,  Fax:  026/476.03.64,  E-mail:  commune@grolley.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

19.08.2016

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 08.09.2016 Heure: 10:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Nom du projet". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Commune de Grolley Mise en séparatif du quartier de "Le Cheiry"

2.3 Référence / numéro de projet

15F046

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45222000 - Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains

Code des frais de construction (CFC):

464 - Evacuation des eaux

2.5 Description détaillée du projet

QUARTIER « LE CHEIRY »
- chemisage des collecteurs unitaires (eaux mixtes) existants pour autant que leur état le permette et affection de ceux-ci en eaux usées (au besoin, mise en place de chambres de visite supplémentaires) ou, si nécessaire, mise en place de nouveaux collecteurs pour les eaux usées, y compris chambres de visite
- mise en place de nouveaux collecteurs pour les eaux claires, y compris chambres de visite et reprise des grilles de route
- remplacement de la conduite d’eau potable sur le tracé du (des) nouveau(x) collecteur(s) EC à mettre en place
ROUTE DE LA CROIX / ROUTE DE LA GARE
- chemisage du collecteur unitaire (eaux mixtes) existant pour autant que l’état le permette et affection de celui-ci en eaux usées (au besoin, mise en place de chambres de visite supplémentaires) ou, si nécessaire, mise en place d’un nouveau collecteur pour les eaux usées, y compris chambres de visite
- mise en place d’un nouveau collecteur pour les eaux claires, y compris chambres de visite et reprise des grilles de route
- remplacement de la conduite d’eau potable sur le tracé du (des) nouveau(x) collecteur(s) EC à mettre en place
- réalisation de deux pousse-tube sous la voie CFF, respectivement sous la route cantonale, pour le passage du collecteur EC et de la conduite d’eau potable
- réfection partielle (ou complète) des chaussées, respectivement remise en état des terrains, sur la largeur de la fouille
- assainissement et /ou extension des services, notamment l’électricité, l’éclairage public et/ou l’eau potable

2.6 Lieu de l'exécution

Le Cheiry
1772 Grolley

2.7 Marché divisé en lots?

Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.9 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.10 Délai d'exécution

Remarques: Début: Automne 2016
Fin: Printemps 2017
Sous réserve de l'obtention du permis de construire

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.11 Langues acceptées pour les offres

Français

3.13 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.5 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.6 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.7 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle.
d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St Denis
ou
de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac
ou
de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat.
g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg