Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  23.08.2016
Date de publication Simap: 23.08.2016

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation de Beaulieu / divers travaux Palais de Beaulieu
Service organisateur/Entité organisatrice: Qualis.ch Sàrl,  à l'attention de Juan Iglesias, En Budron H9,  1052  Le Mont sur Lausanne,  Suisse,  E-mail:  fdb@qualis.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

14.09.2016

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 04.10.2016 Heure: 16:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Transformations intérieures des Halles 1 à 3 dans la perspective de l’installation de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source HES-SO

2.3 Référence / numéro de projet

FDB CGI IMR B2020 ELS / CFC 242

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

Code des frais de construction (CFC):

24 - Installations CVC, automatismes du bâtiment

2.5 Description détaillée du projet

Transformations intérieures des Halles 1 à 3 dans la perspective de l’installation de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source HES-SO

Installation CVC

2.6 Lieu de l'exécution

1004 Lausanne

2.7 Marché divisé en lots?

Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.9 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.10 Délai d'exécution

Début 09.01.2017 et fin 31.07.2018

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.11 Langues acceptées pour les offres

Français

3.12 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.13 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.6 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.7 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.