Appel d'offres- Date de publication dans la Feuille officielle du canton
VD
06.09.2016 Date de publication Simap: 06.09.2016
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation de Beaulieu / divers travaux Palais de Beaulieu
Service organisateur/Entité organisatrice: Qualis.ch Sàrl,
à l'attention de
Juan Iglesias, En Budron H9,
1052
Le Mont sur Lausanne,
Suisse,
E-mail:
fdb@qualis.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante-
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 27.09.2016
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 17.10.2016 Heure: 16:00
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 18.10.2016
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Autres collectivités assumant des tâches cantonales
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Oui
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- Transformations intérieures des Halles 1 à 3 dans la perspective de l’installation de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source HES-SO
2.3 Référence / numéro de projet- FDB CGI IMR B2020 ELS / CFC 250
2.4 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation |
Code des frais de construction (CFC): | 25 - Installations sanitaires |
2.5 Description détaillée du projet- Transformations intérieures des Halles 1 à 3 dans la perspective de l’installation de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source HES-SO
Installations sanitaires
2.6 Lieu de l'exécution- 1004 Lausanne
2.7 Marché divisé en lots?-
Non
2.8 Des variantes sont-elles admises?-
Non
2.9
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.10 Délai d'exécution- Début 09.01.2017 et fin 31.07.2018
3. Conditions3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Critères d'adjudication-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.10
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix: aucun
3.11 Langues acceptées pour les offres- Français
3.12 Validité de l'offre- 12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.13 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
4. Autres informations4.6 Organe de publication officiel- www.simap.ch
4.7 Indication des voies de recours- Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
|