Bando di concorso

Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale

  TI  28.10.2016
Data della pubblicazione Simap: 28.10.2016

1. Committente

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Servizio d'acquisto/Organizzatore: SUPSI Campus, Via Pobiette 11,  6928  Manno,  Svizzera,  Telefono:  058 666 60 60,  E-mail:  campus@supsi.ch,  URL www.supsi.ch

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo

SUPSI Campus, Via Pobiette 11,  6928  Manno,  Svizzera,  Telefono:  058 666 60 60,  E-mail:  campus@supsi.ch

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte

11.11.2016

Osservazioni: Eventuali ulteriori indicazioni o informazioni tecniche supplementari, formulate in lingua italiana, potranno essere richieste tramite portale SIMAP (www.simap.ch) o all’indirizzo di posta elettronica campus@supsi.ch entro il termine indicato.
Domande giunte dopo il 11.11.2016 non saranno prese in considerazione.
Le risposte, in lingua italiana e formulate in modo generale, verranno messe a disposizione sul portale SIMAP a partire dal 16.11.2016.

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte

Data: 07.12.2016 Ora: 10:00, Termini specifici e requisiti formali:  Le offerte devono pervenire in busta chiusa con la dicitura esterna obbligatoria « NON APRIRE: Concorso M015 – Impianti di ventilazione » all’indirizzo:
SUPSI Campus
Via Pobiette 11
CH – 6928 Manno
I concorrenti sono responsabili del rispetto del termine di consegna.
NON fa stato la data del timbro postale.
Le offerte pervenute oltre il termine indicato e/o senza dicitura esterna NON saranno tenute in considerazione e comportano l'esclusione dal concorso.
Consegna di persona: può essere effettuata entro il termine summenzionato, dietro rilascio di ricevuta, all’indirizzo indicato al punto 1.2.

1.5 Data di apertura delle offerte:

07.12.2016, Ora:  14:40, Luogo:  Direzione SUPSI, via Pobiette 11, Manno., Osservazioni:  L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso la Direzione SUPSI in via Pobiette 11 a Manno.

1.6 Tipo di committente

Altri enti preposti a compiti cantonali

1.7 Tipo di procedura

Procedura aperta

1.8 Tipo di commessa

Commessa edile

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali

Sì

2. Oggetto della commessa

2.1 Tipo del contratto di costruzione

Esecuzione

2.2 Titolo dell'avviso di gara

Impianti di ventilazione

2.3 No. di riferimento / No. del progetto

M015

2.4 Ripartizione in lotti?

No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici

CPV:	45331210 - Lavori di installazione di impianti di ventilazione

Codice dei costi di costruzione (CCC):

244 - Impianti di ventilazione

2.6 Oggetto e entità della commessa

L’intervento prevede tutte le lavorazioni inerenti l’esecuzione degli impianti di ventilazione per la costruzione del nuovo Campus SUPSI a Mendrisio.

Quantitativi principali previste:
-n°8 Monoblocchi dei Ventilazione completi standard MINERGIE Classe Energetica A con motori EC, con recuperatore rotativo, batteria di preriscaldamento e batteria di raffreddamento.
-N°1 Estrattore di ventilazione parcheggi commutazione elettronica EC a basso consumo.
-N°1 Estrattore di ventilazione locali tecnici commutazione elettronica EC a basso consumo.
-80.000 kg di Canali in lamiera galvanizzata isolati completi di: regolazione, serrande taglia fuoco, griglie di ripresa e griglie di mandata.

2.7 Luogo di esecuzione

Mendrisio

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

6 mesi dopo la sottoscrizione del contratto

La commessa è oggetto di rinnovo : No

2.9 Opzioni

No

2.10 Criteri per l'aggiudicazione

01 - Economicità-Prezzo  Ponderazione 45% 
02 - Attendibilità dei prezzi  Ponderazione 20% 
03 - Qualità dell'imprenditore  Ponderazione 25% 
04 - Organizzazione del cantiere  Ponderazione 10% 

2.11 Sono ammesse delle varianti?

No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?

No

2.13 Termine d'esecuzione

Inizio 01.03.2017 e fine 30.06.2019

3. Condizioni

3.1 Condizioni di partecipazione

Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione di concorso.

3.2 Cauzioni / Garanzie

-.-

3.3 Condizioni di pagamento

-.-

3.4 Costi inclusi

-.-

3.5 Consorzio di offerenti

Il consorzio tra ditte è ammesso, con un massimo di 2 imprese, conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d'appalto.

3.6 Subappaltatore

Il subappalto è ammesso unicamente per le forniture previste nel bando di concorso.

3.7 Criteri d'idoneità

in base ai seguenti criteri:
Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d'appalto.
Sono abilitate a partecipare solamente le ditte che negli ultimi 10 anni, hanno eseguito almeno un lavoro di installazione di un impianto di ventilazione pari a CHF 750'000.- (esclusa IVA). Valgono solo i quantitativi riferiti ai lavori eseguiti singolarmente e non in consorzio.

3.8 Prove, certificati richiesti

in base alle prove/certificati seguenti:
Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d'appalto.

3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica

Spese: nessuna
Condizioni di pagamento: Spese: Nessuna. È previsto un indennizzo di CHF 50.- alle ditte che consegneranno i documenti di gara completi.

3.10 Lingue

Lingue dell´offerta: Italiano

3.11 Validità dell'offerta

6 Mesi dal termine per la presentazione delle offerte

3.12 Ottenimento dei documenti di gara

sotto www.simap.ch
Documenti di gara disponibili dal: 28.10.2016
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano
Altre informazioni per il recapito della documentazione della gara pubblica: Le ditte interessate devono annunciarsi tramite il portale SIMAP (www.simap.ch).

4. Altre informazioni

4.1 Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC

Nessuna.

4.2 Condizioni di contratto

Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione di appalto.

4.3 Sopralluogo tecnico

NON viene condotta alcuna trattativa.

4.4 Requisiti fondamentali

Procedura di appalto libera ai sensi dell'art. 12 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25.11.1994 / 15.03.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb/CIAP) del 12.09.2006, nonché le successive norme integrative.

4.6 Altre indicazioni

SOPRALLUOGO TECNICO:
Sopralluogo individuale autonomo. Con la firma del modulo d'offerta l'imprenditore dichiara d'aver effettuato un sopralluogo ed é a conoscenza dell'ambiente in cui si opererà.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE:
L’oggetto d’appalto dovrà essere conforme alle normative e direttive vigenti in materia (marcatura CE), nonché rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza imposte dalla legge (SUVA).
La valuta dell’offerta è il Franco Svizzero (CHF)
La lingua ufficiale della procedura è l’italiano, pertanto tutta la documentazione d’appalto, di fornitura e di servizio dovrà essere in lingua italiana.

4.7 Organo di pubblicazione ufficiale

www.simap.ch

4.8 Rimedi giuridici

Contro il bando di concorso e gli atti di appalto è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni a partire dal giorno della messa a disposizione dei documenti di gara. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare e contenere le conclusioni, i motivi, le indicazioni dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati una copia della presente pubblicazione e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.

Appels d'offres (résumé)

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Service organisateur/Entité organisatrice: SUPSI Campus,  Via Pobiette 11,  6928  Manno,  Suisse,  Téléphone:  058 666 60 60,  E-mail:  campus@supsi.ch,  URL www.supsi.ch

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché

Impianti di ventilazione

2.2 Description détaillée du projet

Description détaillée du projet: prestations pour tous les installations de ventilation concernant le nouveau Campus SUPSI à Mendrisio. Plus de détails selon les conditions de l'appel d'offres.
Quantités principales (à titre indicatif):
- No. 8 Monobloc de Ventilation complète, répondant au standard MINERGIE classe d’énergie A, avec Moteurs EC, avec échangeur rotatif, Batterie de pré - chauffage en caisson Batterie de refroidissement en caisson.
- N ° 1 Ventilation Secteur Parking, caisson d'extraction pour exécution intérieur commutation électronique EC faible consommation.
- N ° 1 Ventilation installation commune, caisson d'extraction pour exécution intérieur commutation électronique EC faible consommation.
- 80.000 kg gaines en tôle galvanisée blocs comprise: régulateurs, le contrôle, clapets coupe-feu, Grille de pulsion, Soupapes d'aspiration.

Délai d'exécution: début des travaux en mars 2017, fin des travaux juin 2019.
Conditions générales de participation conformément aux documents du dossier de soumission.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45331210 - Travaux d'installation de ventilation

Codice dei costi di costruzione (CCC):

244 - Installations de ventilation et de conditionnement d'air

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 07.12.2016 Heure: 10:00