Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  18.11.2016
Date de publication Simap: 18.11.2016

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Villarepos
Service organisateur/Entité organisatrice: Benninger Ingenieure AG,  à l'attention de Fabian Benninger, Schützenmatt 36,  3280  Murten,  Suisse,  E-mail:  info@benninger-ingenieure.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Commune de Villarepos, Derrière la Tour 7,  1583  Villarepos,  Suisse,  E-mail:  secretariat@villarepos.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

02.12.2016

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 19.12.2016 Heure: 17:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Offre Valtraloc, ne pas ouvrir". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

20.12.2016, Lieu:  Bureau communal, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Commune de Villarepos - Mesures de modération du trafic, Canalisation

2.3 Référence / numéro de projet

1532

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2.6 Objet et étendue du marché

Travaux de génie civil pour:
- La réfection de la chaussée et la construction d'un trottoir
- La construction de collecteurs d'assainissement pour la mise en séparatif du réseau
- Les travaux pour les conduites des services et de l'éclairage public

2.7 Lieu de l'exécution

Villarepos FR

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

36 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 13.03.2017 et fin 20.10.2017

Remarques: à l'exception de la couche de roulement.

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 18.11.2016
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.
ou de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat.