Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  09.12.2016
Date de publication Simap: 09.12.2016

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville d’Yverdon-les-Bains / Route de contournement Yverdon-les-Bains
Service organisateur/Entité organisatrice: Service des Travaux et de l'Environnement,  à l'attention de Sacha Mei, Rue de l'Ancien Stand 4, case postale 355,  1401  Yverdon-les-Bains,  Suisse,  Téléphone:  024 423 63 50,  Fax:  024 423 63 60,  E-mail:  sacha.mei@yverdon-les-bains.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

20.01.2017

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 17.02.2017 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Enveloppe fermée et selon indication du chapitre 3 du document K2

1.5 Date de l’ouverture des offres:

20.02.2017, Heure:  10:00, Lieu:  Yverdon-les-Bains, Remarques:  L'adjudicateur ne procédera pas à une ouverture publique des offres. Le tableau d'ouverture sera transmis à tous les soumissionnaires.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Route de Contournement - secteur sud, Marché de travaux de construction

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Catalogue des articles normalisés (CAN):	102 - Conditions particulières,
	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	116 - Coupes de bois et défrichements,
	117 - Démolitions et démontages,
	132 - Carottages et sciages dans le béton et la maçonnerie,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	152 - Fonçage de tubes,
	161 - Epuisement des eaux,
	162 - Enceintes de fouilles,
	171 - Pieux,
	172 - Etanchéité d'ouvrages enterrés et de ponts,
	173 - Amélioration des sols de fondation,
	211 - Fouilles et terrassements,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux,
	241 - Constructions en béton coulé sur place,
	282 - Signalisation: Signaux routiers,
	283 - Signalisation: Panneaux de grande surface,
	284 - Signalisation: Gestion du trafic,
	286 - Marquages,
	321 - Construction métallique

2.6 Objet et étendue du marché

Selon dossier d'appel d'offres.

2.7 Lieu de l'exécution

Commune d'Yverdon-les-Bains

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 08.05.2017, Fin: 31.07.2019

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Seules des variantes d'exécution sont admises Indications selon document k2 du dossier d'appel d'offres.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Remarques: Indications selon dossier d'appel d'offres.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Entreprise de construction génie civil et de travaux spéciaux. Respect des conventions collectives en vigueur dans le canton de Vaud. Autres conditions selon dossier d'appel d'offres.

3.6 Sous-traitance

Selon dossier d'appel d'offres.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

18 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon dossier d'appel d'offres.

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.