Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  17.01.2017
Date de publication Simap: 17.01.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation de Beaulieu / divers travaux Palais de Beaulieu
Service organisateur/Entité organisatrice: Qualis.ch Sàrl,  à l'attention de Juan Iglesias, En Budron H9,  1052  Le Mont sur Lausanne,  Suisse,  E-mail:  fdb@qualis.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

17.02.2017

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 02.03.2017 Heure: 16:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

08.03.2017

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Transformations intérieures des Halles 1 à 3 dans la perspective de l'installation de l’Institut et Haute École de Santé La Source HES-SO

2.3 Référence / numéro de projet

FDB CGI IMR B2020 ELS / CFC 281.8

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45432120 - Travaux d'installation de faux plancher

Code des frais de construction (CFC):

2818 - Faux-planchers techniques

2.6 Objet et étendue du marché

Transformations intérieures des Halles 1 à 3 dans la perspective de l'installation de l’Institut et Haute École de Santé La Source HES-SO
CFC 281.8 Faux planchers

2.7 Lieu de l'exécution

1004 Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 15.05.2017, Fin: 24.11.2017

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 15.05.2017 et fin 24.11.2017

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix :   CHF 0.00

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 17.01.2017  jusqu'au  28.02.2017
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.8 Indication des voies de recours

Le présent avis peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans les dix jours dès sa parution sur Simap.ch.