Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  03.03.2017
Date de publication Simap: 03.03.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Municipalité communale de Faoug / Assainissement du bruit routier de la RC 601 à Faoug
Service organisateur/Entité organisatrice: Nicod, Perrin, Parisod, Rey ingénieurs et géomètres SA,  à l'attention de Leo Amiet, Place de l’Eglise 4,  1580  Avenches,  Suisse,  Téléphone:  026 675 26 16,  E-mail:  leo.amiet@nppr.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Commune de Faoug, Route de Salavaux 1a,  1595  Faoug,  Suisse,  Téléphone:  026 670 61 44,  E-mail:  info@faoug.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

31.03.2017

Remarques: les questions concenant la soumission doivent être demandées par écrit ou par courriel uniquement auprès du bureau NPPR (voir point 1.1). Aucun renseignement ne sera donné par téléphone

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 13.04.2017 Heure: 10:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'enveloppe portera au dos la mention:
"NE PAS OUVRIR - soumission assainissement bruit RC 601 - Faoug"

1.5 Date de l’ouverture des offres:

13.04.2017, Heure:  13:30, Lieu:  bureau communal de Faoug, Remarques:  ouverture non publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Assainissement du bruit routier - réfection du revêtement en enrobé phono-absorbant sur la RC 601 à Faoug

2.3 Référence / numéro de projet

A6101

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):

061 - Routes

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	117 - Démolitions et démontages,
	223 - Chaussées et revêtements,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers

2.6 Objet et étendue du marché

Travaux de génie civil:
- Réfection de la couche de roulement en revêtement bitumineux phono-absorbant.
Surface = ~9'500 m2
- Modification de la chaussée "réaménagement du carrefour" Centre du village
Surface = ~610 m2
- Modification de la chaussée "réaménagement de la route" Entrée du village - côté Morat
Bande polyvalente, surface = 100m2

2.7 Lieu de l'exécution

Village de 1595 Faoug
RC 601 en localité

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

3 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

1 Mois Respectivement 20 Jours depuis la signature du contrat

Remarques: La date du début des travaux sera fixée ultérieurement. Le soumissionnaire, en rendant son offre, s’engage à débuter les travaux au plus tard 15 jours ouvrables après l’ordre d’exécution du maître de
l’ouvrage ou de son mandataire. En cas de non respect de cette clause exclusivement par la faute de
l'entreprise, le maître de l'ouvrage pourra révoquer l'adjudication.

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 31.03.2017
Prix :   CHF 0.00

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
Nicod, Perrin, Parisod, Rey ingénieurs et géomètres SA, Place de l’Eglise 4,  1580  Avenches,  Suisse,  Téléphone:  026 675 26 16,  E-mail:  avenches@nppr.ch
Dossier disponible à partir du: 03.03.2017  jusqu'au  31.03.2017
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Dossier papier possible par courrier néanmoins l’adjudicateur exige le paiement des frais de dossier d’un montant de CHF 200. — à verser à l’adjudicateur. La copie de la quittance du paiement devra être jointe à l’offre

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.