Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  10.03.2017
Date de publication Simap: 10.03.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Forel (Lavaux)
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Forel (Lavaux), Route de Vevey 1,  1072  Forel (Lavaux),  Suisse,  Téléphone:  0217811717,  E-mail:  greffe@forel.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

31.03.2017

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 18.04.2017 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sur l’enveloppe, il sera mentionné « NE PAS
OUVRIR » avec l’indication « TRAVAUX ROUTE DES TAVERNES- COMMUNE DE
FOREL (LAVAUX) »

1.5 Date de l’ouverture des offres:

19.04.2017, Heure:  14:00, Lieu:  Forel (Lavaux), Remarques:  Pas d'ouverture publique des offres

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Remplacement du collecteur eaux claires, eau potable et réfection de la chaussée - Route des Tavernes à Forel (Lavaux)

2.3 Référence / numéro de projet

C16013

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

Réfection de la chaussée et du coffre de la route des Tavernes à Forel (Lavaux).
Dans le cadre de ces travaux, un nouveau collecteur EC ainsi qu’une traversée d’eau
potable seront remplacés.
La route sera fermée durant les travaux mais des étapes seront définies afin de
laisser l’accès aux différents riverains au fur et à mesure de l’avancement.

2.7 Lieu de l'exécution

Route des Tavernes
Forel (Lavaux)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 15.08.2017, Fin: 03.10.2018

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 15.08.2017 et fin 03.10.2018

Remarques: Sous réserve d'approbation du conseil communal de Forel (Lavaux) et selon planning de l'Etat de Vaud concernant les travaux sur la route des Tavernes mais hors localité.

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 31.03.2017
Prix :   CHF 350.00
Conditions de paiement: Voir dossier d'appel d'offre.

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.