Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  10.03.2017
Date de publication Simap: 10.03.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Penthalaz
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Penthalaz,  à l'attention de Roan Vallat, Place Centrale 5,  1305  Penthalaz,  Suisse,  Téléphone:  021 863 20 55,  Fax:  021 863 20 59,  E-mail:  roan.vallat@penthalaz.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

RLJ Ingénieurs Conseils SA,  à l'attention de Christophe Charbon, Chemin de l'Islettaz Bâtiment A,  1305  Penthalaz,  Suisse,  Téléphone:  021 620 08 40,  Fax:  021 620 08 50,  E-mail:  christophe.charbon@rlj.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

31.03.2017

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 18.04.2017 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sur l'enveloppe, il sera mentionné " Ne pas ouvrir" avec indication "Travaux Route de Lausanne Route de Cossonay - Commune de Penthalaz

1.5 Date de l’ouverture des offres:

18.04.2017, Heure:  14:00, Lieu:  Penthalaz, Remarques:  Pas d'ouverture en public des offres

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Réfection Route de Lausanne et Route de Cossonay - Commune de Penthalaz

2.3 Référence / numéro de projet

C15025

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

Réfection de la chaussée. Collecteurs EU et EC. Pose de services

2.7 Lieu de l'exécution

Penthalaz

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 07.08.2017, Fin: 01.10.2018

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 07.08.2017 et fin 01.10.2018

Remarques: Sous réserve de l'adoption du budget par le Conseil Communal de la Commune de Penthalaz

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 31.03.2017
Prix :   CHF 450.00
Conditions de paiement: Voir documents joints

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.