Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  31.03.2017
Date de publication Simap: 31.03.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Association des communes de la Gruyère pour l'école du Cycle d'Orientation
Service organisateur/Entité organisatrice: Association des communes de la Gruyère pour l'école du Cycle d'Orientation,  à l'attention de Martine Güntensperger, Rue de la Léchère 40 CP 480,  1630  BULLE,  Suisse,  Téléphone:  00 41 (0) 26 919 27 00,  Fax:  00 41 (0) 26 919 27 05,  E-mail:  secretariat.bulle@co-gruyere.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Association des communes de la Gruyère pour l'école du Cycle d'Orientation,  à l'attention de Martine Güntensperger, Rue de la Léchère 40 CP 480,  1630  BULLE,  Suisse,  Téléphone:  00 41 (0) 26 919 27 00,  Fax:  00 41 (0) 26 919 27 05,  E-mail:  secretariat.bulle@co-gruyere.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

10.04.2017

Remarques: Les réponses aux questions seront transmises à tous les participants par mail uniquement sous un délai de 2 semaines

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 10.05.2017 Heure: 11:45, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Association des Communes de la Gruyère pour l'école du Cycle d'Orientation - CFC 285 Protection des bétons extérieur et intérieur". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

11.05.2017, Heure:  08:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Construction du Cycle d'Orientation de la Gruyère à Riaz

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45214220 - Travaux de construction d'écoles secondaires

Code des frais de construction (CFC):

2851 - Peinture intérieure

2.6 Objet et étendue du marché

Construction du Cycle d'Orientation de la Gruyère à Riaz

2.7 Lieu de l'exécution

Route du Temple Romain - 1632 Riaz

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 03.07.2017, Fin: 27.10.2017

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 03.07.2017 et fin 27.10.2017

Remarques: Selon planning d'exécution joint à l'appel d'offre

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.4 Exigences fondamentales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet www.simap.ch. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg. De la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle.