Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  12.05.2017
Date de publication Simap: 12.05.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: AF 2808 Syndicat AF d'Assens / Travaux collectifs 2ème étape
Service organisateur/Entité organisatrice: Bureau Mosini et Caviezel SA,  à l'attention de Comte Eric, Rue du Bourg 18 / CP 16,  1147  Montricher,  Suisse,  Téléphone:  021 864 00 40,  Fax:  021 864 00 41,  E-mail:  montricher@mc-sa.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

LONGCHAMP Alexandre
Président du comité AF, Route du Talent 4,  1042  Assens,  Suisse,  E-mail:  alex.longchamp@bluewin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

Remarques: Une inspection locale aura lieu le mardi 23 mai 2017 à 9h00
Rendez-vous à la salle du Conseil d'Assens
Auberge de l'Epi d'Or, Route de Saint-Germain 3, 1042 Assens

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 21.06.2017 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres doivent parvenir sous enveloppe fermée mentionnant "Soumission - ne pas ouvrir" à l'adresse mentionnée au point 1.2 le mercredi 21 juin 2017 à 12h ou au plus tard pour l'ouverture publique le même jour à 14h à la salle du Conseil d'Assens, à l'adresse mentionnée au point 1.3

1.5 Date de l’ouverture des offres:

21.06.2017, Heure:  14:00, Lieu:  Selon adresse mentionnée au point 1.3

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Travaux collectifs et privés - 2ème étape

2.3 Référence / numéro de projet

VD 2808 Etape 2

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

2.6 Objet et étendue du marché

Canalisations: Fourniture et pose de tuyaux en PE manchonnés (Ø 20 à 40) et en TC (Ø 60 à 80) env. 1'500 m'
Ruisseaux: Création de ruisseaux env. 400 m'
Chemins: Construction de chemins en béton env. 3'400 m', construction de chemins en bitume env. 800 m', construction de chemins gravelés, env. 800 m', construction de chemins gravelé stabilisé env. 4'200 m'
Défonçage d'anciens chemins env. 800 m'

2.7 Lieu de l'exécution

Assens, Echallens et Bioley-Orjulaz

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

36 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Remarques: 15 mois après l'autorisation de mise en chantier

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 22.05.2017
Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 12.05.2017  jusqu'au  31.05.2017
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.