Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  14.04.2017
Date de publication Simap: 14.04.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: RFSM réseau fribourgeois de santé mentale
Service organisateur/Entité organisatrice: Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM),  à l'attention de Michel Jordan, L’Hôpital 140,  1633  Marsens,  Suisse,  E-mail:  n.jeandupeux@LZA.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

21.04.2017

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 24.05.2017 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "RFSM section germophone Fribourg - NE PAS OUVRIR CFC 271.0". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

29.05.2017, Heure:  16:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Rénovation et assainissement du bâtiment D, Construction du bâtiment F

2.3 Référence / numéro de projet

15-13 RFSM

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45410000 - Travaux de plâtrerie

Code des frais de construction (CFC):

271 - Plâtrerie

2.6 Objet et étendue du marché

Travaux de plâtrerie et de finition intérieur + crépis extérieurs dans bâtiment en maçonnerie rénové, bâtiment D.
Travaux de finitions intérieur dans bâtiment en bois neuf, bâtiment F

2.7 Lieu de l'exécution

Chemin du Cardinal-Journet 3a, 1752 Villars-sur-Glâne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 19.06.2017, Fin: 27.07.2018

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Remarques: Début: juin-juillet 2017
Fin: juillet 2018

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 14.04.2017
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.