Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  28.04.2017
Date de publication Simap: 28.04.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Canton de Vaud-Service immeubles, patrimoine et logistique TRANSFORMATIONS INTERIEURES AULA DES CEDRES
Service organisateur/Entité organisatrice: O. ROCHAT ARCHITECTES SARL,  à l'attention de Pilar Gascon, Avenue de Montchoisi 21,  1006  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +4121 601 28 04,  E-mail:  info@orochat.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

19.05.2017

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 09.06.2017 Heure: 15:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

12.06.2017

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Rénovation intérieure de l'Aula des Cèdres de la HEP-VD CFC 230 Installations électriques

2.3 Référence / numéro de projet

N° 659

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques

Code des frais de construction (CFC):

23 - Installations électriques

2.6 Objet et étendue du marché

L’Aula des Cèdres, est l’un des bâtiments emblématiques du Canton, Ce bâtiment comprend deux
auditoires pouvant avoir un usage académique : l’« auditorium » de 493 places, de base ovoïdale
et situé au centre du rez supérieur du bâtiment, et l’auditoire de 100 places situé sur la mezzanine
qui surplombe l’entrée principale, du côté nord du bâtiment, Cour 33bis (ci-après : « auditoire nord
»).

Le bâtiment à la note 1 au recensement architectural du canton de Vaud, il est reconnu d’intérêt national.

Les travaux comprennent le remplacement complet des installations de chauffage et ventilation,
d’électricité et d’audiovisuel. Ils prévoient notamment aussi le remplacement des sièges des auditoires, l’assainissement amiante des sols et divers éléments, la mise en place d’un système de détection incendie et extraction de fumée et des mesures d’assainissement phonique entre salles.

2.7 Lieu de l'exécution

HEP-VD
Cour 33bis
1014 Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 03.07.2017, Fin: 31.12.2018

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 03.07.2017 et fin 31.12.2018

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

9 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 28.04.2017
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.