Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  12.05.2017
Date de publication Simap: 12.05.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Fribourg - SINEF SA - Groupe-E SA - Swisscom SA - Constel SA
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction de l'édilité
Service du génie civil,  à l'attention de Esther Jordan, Rue Joseph-Piller 7,  1700  Fribourg,  Suisse,  Téléphone:  +4179 262 35 93,  Fax:  +4126 351 75 19,  E-mail:  esther.jordan@ville-fr.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Direction de l'édilité
Service du génie civil,  à l'attention de Esther Jordan, Rue Joseph-Piller 7,  1700  Fribourg,  Suisse,  Téléphone:  +4179 262 35 93,  Fax:  +4126 351 75 19,  E-mail:  esther.jordan@ville-fr.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

26.05.2017

Remarques: Les soumissionnaires sont invités à une séance concernant les contraintes fixées par le MO en matière de fonctionnement du réseau routier ainsi que la détermination des étapes de travaux. Cette séance est fixée MARDI 30 MAI 2017 à 10:00 sur le parvis de la cathédrale.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 23.06.2017 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Soumission Quartier du Bourg - Etape 1 / NE PAS OUVRIR". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

23.06.2017, Heure:  14:00, Lieu:  Bureau de l'édilité - Fribourg, Remarques:  ouverture non publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Quartier du Bourg - Etape 1 Assainissement des réseaux souterrains

2.3 Référence / numéro de projet

201700002

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	117 - Démolitions et démontages,
	132 - Carottages et sciages dans le béton et la maçonnerie,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

Travaux de génie civil pour l'assainissement des réseaux souterrains :
- d'épuration
- d'eau potable et de gaz
- d'électricité
- de télécommunication

2.7 Lieu de l'exécution

- Rue des Epouses
- Rue de la Cathédrale St. Nicolas
- Rue des Chanoines
- Rue du Pont-Suspendu
- Rue des Bouchers

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 23.06.2017, Fin: 30.06.2018

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Remarques: Début: Août 2017
Fin: Printemps 2018

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux conditions du dossier d'appel d'offre.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions du dossier d'appel d'offre.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions du dossier d'appel d'offre.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 22.06.2017
Prix :   CHF 0.00

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 12.05.2017  jusqu'au  22.06.2017
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès de la préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg