Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  23.06.2017
Date de publication Simap: 23.06.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud, DFIRE, Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL)
Service organisateur/Entité organisatrice: Charles Pictet architecte FAS SIA,  à l'attention de Marc Chevalley, Chemin Frank-Thomas 12A,  1208  Genève,  Suisse,  Téléphone:  022.737.14.14,  E-mail:  elysee-mudac@pictet-architectes.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Etat de Vaud, DFIRE, Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL), Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  elysee-mudac@pictet-architectes.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

24.07.2017

Remarques: Aucune réponse ne sera donnée à des questions qui n'auront pas été posées par l'intermédiaire du site www.simap.ch.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 23.08.2017 Heure: 11:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les documents de soumissions seront retournés sous pli fermé avec les mentions suivantes: "Construction du nouveau bâtiment abritant le Musée cantonal de la Photographie et le Musée du design et d'arts appliqués contemporains" - "Lot 02" - "NE PAS OUVRIR".

1.5 Date de l’ouverture des offres:

01.09.2017, Lieu:  Lausanne, Remarques:  L'ouverture des soumissions n'est pas publique. Elle aura lieu dans la semaine suivante la date de la remise des offres

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Construction du nouveau bâtiment abritant le Musée cantonal de la Photographie et le Musée du design et d'arts appliqués contemporains.

2.3 Référence / numéro de projet

628

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45212313 - Travaux de construction de musées,
	45223500 - Structures en béton armé,
	45262311 - Travaux de gros œuvre en béton,
	45332300 - Travaux de pose de conduits d'évacuation,
	45262100 - Travaux d'installation d'échafaudages

Code des frais de construction (CFC):	2110 - Installations de chantier,
	2114 - Canalisations à l'intérieur dubâtiment,
	2115 - Béton et béton armé,
	2132 - Charpente métallique,
	45 - Conduites à l'intérieur de la parcelle,
	2111 - Echafaudages

Catalogue des articles normalisés (CAN):	112 - Essais,
	113 - Installations de chantier,
	114 - Echafaudages,
	161 - Epuisement des eaux,
	211 - Fouilles et terrassements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux,
	241 - Constructions en béton coulé sur place,
	244 - Appareils d'appui et joints de chaussée,
	315 - Construction préfabriquée en béton et en maçonnerie,
	321 - Construction métallique

2.6 Objet et étendue du marché

Réalisation de la structure du bâtiment en béton armé. Fourniture et pose d'une charpente métallique. canalisation pour eaux claires et eaux usées. Échafaudage léger de façade et pont de travail intérieur.

2.7 Lieu de l'exécution

Place de la Gare 17, CH-1003 Lausanne
Plateforme 10

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.10.2018, Fin: 01.12.2019

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui

Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en ligne de compte, lorsque les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire. Possibilité de reconduction annuelle limitée à 3 ans sans hausse tarifaire.

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.10.2018 et fin 01.12.2019

Remarques: Selon planning des travaux annexé.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux critères cités dans les documents.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux critères cités dans les documents.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux critères cités dans les documents.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux critères cités dans les documents.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux critères cités dans les documents.

3.6 Sous-traitance

Conformément aux critères cités dans les documents.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.6 Autres indications

Dans les cas où le projet ne pourrait pas être réalisé, devait l'être sous une autre forme ou devait être reporté à cause de la contestation, l'adjudicateur se réserve le droit d'exclure toute prétention du soumissionnaire à une rémunération supplémentaire ou à des dommages-intérêts, notamment à une indemnisation des charges liées à l'élaboration d'une offre superflue.

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.