Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  23.06.2017
Date de publication Simap: 23.06.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Grolley
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Grolley,  à l'attention de Madame Priska Thoutberger, Route de l'Eglise 2 / CP 75,  1772  Grolley,  Suisse,  Téléphone:  +41264760360,  Fax:  +41264760364,  E-mail:  secratariat@grolley.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Commune de Grolley,  à l'attention de Madame Priska Thoutberger, Route de l'Eglise 2 / CP 75,  1772  Grolley,  Suisse,  Téléphone:  +41264760360,  Fax:  +41264760364,  E-mail:  secratariat@grolley.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

10.07.2017

Remarques: Délai de réponse aux questions : 12.07.2017

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 24.07.2017 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Nom du projet". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

24.07.2017, Heure:  18:00, Lieu:  Commune de Grolley, Remarques:  L'ouverture des offres sera non-publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Infrastructure zone d'activité Grolley - Au Martzé

2.3 Référence / numéro de projet

16-513

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction,
	45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	211 - Fouilles et terrassements,
	221 - Couches de fondation pour surfaces de circulation,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

Infrastructure de la zone d'activité Au Martzé à Grolley

2.7 Lieu de l'exécution

Grolley

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

10 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Selon cahier des charges  Pondération 100 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

4 mois depuis la signature du contrat

Remarques: Début: septembre 2017
Fin: décembre 2017

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 24.07.2017
Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 23.06.2017
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès
de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.