Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  30.06.2017
Date de publication Simap: 30.06.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Cudrefin / Assainissement du bruit routier – réfection du revêtement, pose d’un enrobé phono-absorbant
Service organisateur/Entité organisatrice: Nicod, Perrin, Parisod, Rey ingénieurs et géomètres SA,  à l'attention de Léo Amiet, Place de l’Eglise 4,  1580  Avenches,  Suisse,  E-mail:  leo.amiet@nppr.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Commune de Cudrefin, Grand'Rue 2, CP 1011,  1588  Cudrefin,  Suisse,  E-mail:  commune@cudrefin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

28.07.2017

Remarques: les questions concernant la soumission doivent être demandées par écrit ou par courriel auprès du service organisateur, bureau NPPR SA (voir point 1.1). Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 10.08.2017 Heure: 10:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'enveloppe portera au dos la mention " NE PAS OUVRIR - soumission assainissement bruit RC 507 + 503 - Cudrefin "

1.5 Date de l’ouverture des offres:

10.08.2017

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Assainissement du bruit routier – réfection du revêtement, pose d’un enrobé phono-absorbant

2.3 Référence / numéro de projet

A7102

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):

061 - Routes

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

- Réfection de chaussée et pose d'enrobé phono-absorbant. Surface totale = ~ 8'900 m2
- Divers petites réfections de bordures et trottoirs le long du tracé
- Pose d'un collecteur sous route DN 500 - L = 23m

2.7 Lieu de l'exécution

Grand'Rue, Route de Champmartin et Route de Montet à Cudrefin

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

3 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 18.09.2017 et fin 13.10.2017

Remarques: La date du début des travaux est fixée provisoirement. Le soumissionaire, en rendant son offre, s'engage à débuter les travaux au plus tard 15 jours après l'ordre d'exécution du maître de l'ouvrage ou de son mandataire. En cas de non respect de cette clause exclusivement par la faute de l'entreprise, le maître de l'ouvrage pourra révoquer l'adjudication.

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 28.07.2017
Prix :   CHF 0.00

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
Nicod, Perrin, Parisod, Rey ingénieurs et géomètres SA,  à l'attention de Léo Amiet, Place de l’Eglise 4,  1580  Avenches,  Suisse,  E-mail:  leo.amiet@nppr.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Dossier papier possible par courrier, néanmoins l'adjudicateur exige le paiement des frais de dossier d'un montant de CHF 200.-- à verser à l'adjudicateur. La copie de la quittance du paiement devra être jointe à l'offre.

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.