Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  04.08.2017
Date de publication Simap: 04.08.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: CHUV - Direction des Constructions, Ingénierie et Technique
Service organisateur/Entité organisatrice: CHUV - Direction des Constructions, Ingénierie et Technique,  à l'attention de Ricardo ESPEJO, Rue du Bugnon 21,  1011  LAUSANNE,  Suisse,  Téléphone:  0213143162,  E-mail:  ricardo.espejo@chuv.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

31.08.2017

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 19.09.2017 Heure: 11:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

19.09.2017, Heure:  14:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Affaire 15-076 : Mise aux normes du laboratoire L3 au BU48

2.3 Référence / numéro de projet

Affaire 15-076

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):

244 - Installations de ventilation et de conditionnement d'air

2.6 Objet et étendue du marché

Dans le cadre de la rénovation des laboratoires L3, les installations de chauffage, ventilation, sanitaire et électriques des locaux existants seront entièrement démontées afin de réaliser de nouvelles distributions techniques. Ce projet verra la création d'un nouveau local technique dédié au système de ventilation au sous-sol du bâtiment.

2.7 Lieu de l'exécution

CHUV
Rue du Bugnon 48
CH-1011 Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

9 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

9 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.