Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  28.07.2017
Date de publication Simap: 28.07.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Saint-Prex
Service organisateur/Entité organisatrice: MONOD-PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs Conseils SA,  à l'attention de Sylvain Chaubert, Avenue de Cour 32,  1007  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  021 613 40 21,  Fax:  021 613 40 20,  E-mail:  info@mpaic.com,  URL www.mpaic.com

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Commune de Saint-Prex,  à l'attention de M. Melchiorre, Chemin de Penguey 1A,  1162  Saint-Prex,  Suisse,  E-mail:  t.melchiorre@st-prex.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

11.08.2017

Remarques: L'adjudicateur et l'organisateur ne traiteront aucune demande par téléphone. Ils ne répondront qu'aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit sur le forum du site www.simap.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 12.09.2017 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Seules les offres qui parviennent complètes et dans le délai requis seront prises en considération. Les offres seront remises par courrier ou en main propre au plus tard le 12.09.2017 à 11:00. Elles seront placées dans une enveloppe fermée portant la mention : Piscine couverte de St-Prex - Lot 03 Installation de chantier et structure porteuse " – "NE PAS OUVRIR"

1.5 Date de l’ouverture des offres:

15.09.2017, Remarques:  L’adjudicateur ne procédera pas à une ouverture publique des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Piscine couverte de St-Prex – Lot 03 Travaux de maçonnerie - Structure porteuse et installation de chantier

2.3 Référence / numéro de projet

16148-Lot 3

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):

211 - Travaux de l'entreprise de maçonnerie

2.6 Objet et étendue du marché

Piscine couverte de St-Prex – Lot 03 Installation de chantier et structure porteuse

2.7 Lieu de l'exécution

Chemin du Cherrat 7 – 1162 St-Prex

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.05.2018 et fin 30.11.2018

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Ne seront retenues que le offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l’article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L6 05.1) et qui apportent la preuve qu’ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maitrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l’appel d’offres est soumis à l’OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 11.09.2017
Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 28.07.2017  jusqu'au  11.09.2017
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.