Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  08.09.2017
Date de publication Simap: 08.09.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation Bellet / Reconstruction du Foyer du Servan
Service organisateur/Entité organisatrice: Timothée Giorgis Architectes Sàrl,  à l'attention de Juan Rodriguez, Rue des Glacis-de-Rive 23,  1207  Genève,  Suisse,  E-mail:  rodriguez@timotheegiorgis.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Fondation Bellet
p.a. Timothée Giorgis Architectes Sàrl,  à l'attention de Juan Rodriguez, Rue des Glacis-de-Rive 23,  1207  Genève,  Suisse,  E-mail:  rodriguez@timotheegiorgis.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

18.09.2017

Remarques: Uniquement les questions postées sur www.simap.ch, et en rapport avec le marché mis en concurrence, seront répondues.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 19.10.2017 Heure: 16:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  La date de réception fait foi. Les dossiers reçus au-delà de cette échéance, ou à toute autre adresse, seront exclus de la procédure.
A remettre:
Enveloppe 1: L'offre avec la mention "Reconstruction du Foyer du Servan - n° du lot de travaux - OFFRE"
Enveloppe 2: Les attestations demandées dans une enveloppe séparée portant la mention "Reconstruction du Foyer du Servan - n° du lot des travaux - ATTESTATIONS"

1.5 Date de l’ouverture des offres:

20.10.2017, Lieu:  A déterminer., Remarques:  Il n'y aura pas d'ouverture publique des offres. Celles-ci seront ouvertes en présence du Maître de l'ouvrage. L'ouverture aura lieu au maximum une semaine après l'expiration du délai fixé pour la remise des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Reconstruction du Foyer du Servan

2.3 Référence / numéro de projet

1304-SER

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):

2262 - Isolations thermiques extérieures crépies

Catalogue des articles normalisés (CAN):

342 - Isolations thermiques extérieures crépies

2.6 Objet et étendue du marché

Reconstruction du Foyer du Servan

2.7 Lieu de l'exécution

Avenue des Acacias 14, 1006 Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.11.2017, Fin: 31.07.2019

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Coût des travaux  Pondération 40 
Références  Pondération 24 
Présentation de l'entreprise  Pondération 12 
Organisation prévue pour le chantier  Pondération 12 
Qualité technique et adéquation des solutions proposées  Pondération 10 
Autres (formation, protection de l'environnement et service de piquet)  Pondération 2 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

Remarques: Selon l'article I.B)2. Propositions particulières et variantes du soumissionnaire des Conditions Générales et Informations.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

Remarques: Des offres complètes seront impérativement fournies.

2.13 Délai d'exécution

Début 01.11.2017 et fin 01.04.2019

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions incluses dans le dossier du lot en annexe.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux conditions incluses dans le dossier du lot en annexe.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions incluses dans le dossier du lot en annexe.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions incluses dans le dossier du lot en annexe.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions incluses dans le dossier du lot en annexe.

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions incluses dans le dossier du lot en annexe.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 08.09.2017  jusqu'au  19.10.2017
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.