Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  15.09.2017
Date de publication Simap: 15.09.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Fribourg
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Fribourg
Direction de l'Edilité
Service d'urbanisme et d'architecture,  à l'attention de Mme Nathalie Fragnière, Rue Joseph-Piller 7,  1700  Fribourg,  Suisse,  Téléphone:  +41263517503,  Fax:  +41263517519,  E-mail:  nathalie.fragniere@ville-fr.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 25.10.2017 Heure: 11:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  Délai: les soumissions qui parviennent après la date et l'heure limites du dépôt indiquées ci-dessus seront retournées à l'expéditeur dans être ouvertes, la date du timbre postal ne faisant pas foi.
Exigences formelles: les exigences formelles sont mentionnées sur la page de garde de la soumission (mention à inscrire sur l'enveloppe).

1.5 Date de l’ouverture des offres:

26.10.2017, Heure:  11:00, Remarques:  La séance d'ouverture des offres n'est pas une séance publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Agrandissement de l'école primaire de la Vignettaz à Fribourg

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45214210 - Travaux de construction d'écoles primaires

Code des frais de construction (CFC):	2214 - Fenêtres en aluminium,
	2152 - Façades,
	2216 - Portes extérieures en métal,
	2283 - Stores en toile

2.6 Objet et étendue du marché

Façade avec système poteaux-traverses, fenêtres et portes extérieures en aluminium, remplissages isolés, stores intérieurs et extérieurs, écrans de protection en verre.

2.7 Lieu de l'exécution

Site scolaire de la Vignettaz, Rue de la Gruyère, 1700 Fribourg

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

12 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

9 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.