Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VD  22.09.2017
Date de publication Simap: 22.09.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SEIC (Société électrique intercommunale de la côte) / Bâtiment Av du Mont Blanc 24 à Gland
Service organisateur/Entité organisatrice: CCHE Nyon SA,  à l'attention de M.Gonnet Bruce, Rue de la Morâche 9,  1260  Nyon,  Suisse,  E-mail:  b.gonnet@cche.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

06.10.2017

Remarques: Les questions sont à poser à M.Duruz Énergies Rationnelles :
info@energies-rationnelles.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 03.11.2017 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

08.11.2017, Heure:  10:00, Lieu:  Nyon

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Travaux de chauffage - froid

2.3 Référence / numéro de projet

1605 Seic Exploitation

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation,
	45331100 - Travaux d'installation de chauffage central,
	45333000 - Travaux d'installation du gaz

Code des frais de construction (CFC):	242 - Installations de chauffage,
	243 - Distribution de chaleur (Obsolète),
	246 - Installations de refroidissement,
	248 - Automatismes du bâtiment,
	249 - Divers

2.6 Objet et étendue du marché

Travaux de production, distribution et isolation d'un réseaux de chauffage.

2.7 Lieu de l'exécution

Gland

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

10 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Prix  Pondération 60 
Références  Pondération 20 
Qualités  Pondération 20 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

Remarques: La soumission doit être remplie de façon détaillée.
Pas de prix bloc ou de yc.

Les propositions variantes sont admises pour autant que la soumission initiale soit correctement remplie.
Le comparatif se fera sur la soumission initiale.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

10 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Avoir réalisé un marché de cette taille dans les 24 derniers mois

3.2 Cautions/garanties

Garanties Bancaire ou d'assurance

3.3 Conditions de paiement

Paiement enregistré tous les 15 du mois et payé à 30j

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

jusqu'au: 29.06.2018

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.