Appel d'offres- Date de publication dans la Feuille officielle du canton
VD
22.09.2017 Date de publication Simap: 22.09.2017
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: SEIC (Société électricite intercommunale de la côte)/Bâtiment Av du Mont-Blanc 24 à Gland
Service organisateur/Entité organisatrice: CCHE Nyon SA,
à l'attention de
M.Gonnet Bruce, Rue de la Morâche 9,
1260
Nyon,
Suisse,
E-mail:
b.gonnet@cche.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante-
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 06.10.2017
- Remarques: Les questions sont à poser à M.Duruz Énergies Rationnelles:
info@ennergies-rationnelles.ch
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 03.11.2017 Heure: 12:00
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 08.11.2017, Heure:
10:00, Lieu:
Nyon
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Autres collectivités assumant des tâches communales
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Non
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- Travaux de sanitaire
2.3 Référence / numéro de projet- 1605 Seic Exploitation
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45332200 - Travaux d'installation de distribution d'eau, | | 45332300 - Travaux de pose de conduits d'évacuation, | | 45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires, | | 45333100 - Travaux d'installation de régulateurs de gaz, | | 45333200 - Travaux d'installation de compteurs à gaz |
2.6 Objet et étendue du marché
- Travaux d'installation sanitaire, gaz et appareillage
2.7 Lieu de l'exécution- Gland
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- 10 mois depuis la signature du contrat
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Non
2.10 Critères d'adjudication- Prix
Pondération 60%
Références
Pondération 20% Qualités
Pondération 20%
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Non
- Remarques: La soumission doit être remplie de façon détaillée,
Les prix en bloc et yc seront exclus
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- 10 mois depuis la signature du contrat
3. Conditions3.1 Conditions générales de participation- Avoir réalisé un marché de cette envergure dans les 24 derniers mois
3.2 Cautions/garanties- Garanties bancaires/assurances
3.3 Conditions de paiement - Paiement enregistré tous les 15 du mois, et payé à 30j
3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix: aucun
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
3.11 Validité de l'offre- jusqu'au: 29.06.2018
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
4. Autres informations4.7 Organe de publication officiel- www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours- Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
|