Appel d'offres

Date de publication Simap: 17.10.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Corseaux et Commune de Corsier-sur-Vevey Réfection et requalification des chaussées et création d'un drainage
Service organisateur/Entité organisatrice: MCR & Associés Ingénieurs civils Sàrl, Rue des Moulins 48,  1800  Vevey,  Suisse,  Téléphone:  021 921 58 74,  Fax:  021 922 85 79,  E-mail:  info@mcr-ing.ch,  URL www.mcr-ingenieurs-civils.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

MCR & Associés Ingénieurs civils Sàrl,  à l'attention de Nicolas GHIRINGHELLI, Rue des Moulins 48,  1800  Vevey,  Suisse,  Téléphone:  021 921 58 74,  Fax:  021 922 85 79,  E-mail:  info@mcr-ing.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

13.11.2017

Remarques: L'ensemble des questions et réponses seront retournées aux soumissionnaires inscrits jusqu'au 17.11.2017.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 27.11.2017 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les dossiers de soumission sont remis sous enveloppe fermée portant la désignation "RC 744b"

1.5 Date de l’ouverture des offres:

28.11.2017, Lieu:  MCR & Associés Ingénieurs civils à Vevey, Remarques:  L’ouverture des offres se fera à huis clos en présence des Municipaux concernés.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Corsier 744b - Réfection et requalification des chaussées

2.3 Référence / numéro de projet

14.01.292

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction,
	45233121 - Travaux de construction de routes principales,
	45232452 - Ouvrages de drainage,
	45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

Corsier RC744b - Réfection et requalification des chaussées

2.7 Lieu de l'exécution

Commune de Corseaux et Commune de Corsier-sur-Vevey

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Prix de l'offre  Pondération 50% 
Profil de l'entreprise  Pondération 15% 
Méthode et capacité d'exécuter les travaux  Pondération 25% 
Références  Pondération 10% 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Voir pt. 3.10 des conditions du maître de l'ouvrage.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.06.2018 et fin 28.09.2018

Remarques: Voir pt. 21 des conditions du maître de l'ouvrage.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Les consortium sont admis. Tous les membres ainsi que les sous-traitants doivent satisfaire l'ensemble des dispositions du RMP et des conditions.

3.6 Sous-traitance

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 13.11.2017
Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 17.10.2017  jusqu'au  20.11.2017
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Tous les documents sont disponibles dès inscription sur le site www.simap.ch.

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

4.4 Exigences fondamentales

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.