Appel d'offres

Date de publication Simap: 11.10.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bureau technique commune de Bourg-en-Lavaux/Epuration plateau de la gare à Cully. Construction d'un collecteur d'épuration à la route de Lausanne, 1096 Cully.
Service organisateur/Entité organisatrice: RLJ Ingénieurs SA,  à l'attention de Véronique Barblan, Ch. de l'Islettaz, Bâtiment A,  1305  Penthalaz,  Suisse,  Téléphone:  0216200840,  E-mail:  veronique.barblan@rlj.ch,  URL http://www.rlj.ch/

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Commune de Bourg-en-Lavaux,  à l'attention de M. Pascal Favey, Rte de Lausanne 2,  1096  Cully,  Suisse,  E-mail:  Pascal.Favey@b-e-l.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

07.11.2017

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 21.11.2017 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sur l'enveloppe, il sera mentionné "Ne pas ouvrir" avec indication " Travaux Route de Lausanne à cully - Commune de Bourg-en-Lavaux"

1.5 Date de l’ouverture des offres:

21.11.2017, Heure:  14:00, Lieu:  Bourg-en-Lavaux, Remarques:  Pas d'ouverture en public des offres

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Epuration plateau de la Gare à Cully, Construction d'un collecteur d'épuration à la route de Lausanne, 1096 Cully

2.3 Référence / numéro de projet

C17051

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	117 - Démolitions et démontages,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

Collecteurs EU et eau potable.

2.7 Lieu de l'exécution

Bourg-en-Lavaux, Cully, Rte de Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 02.04.2018, Fin: 03.08.2018

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 02.04.2018 et fin 03.08.2018

Remarques: Sous réserve de l'adoption du budget par le Conseil Communal de Bourg-en-Lavaux.

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 31.10.2017
Prix :   CHF 450.00
Conditions de paiement: Voir documents joints

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.