Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VS  01.12.2017
Date de publication Simap: 01.12.2017

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Nant de Drance SA
Service organisateur/Entité organisatrice: Nant de Drance SA,  à l'attention de Gérard Seingre, Chemin du Gilloud 3,  1920  Martigny,  Suisse,  Téléphone:  +41 27 720 47 30,  Fax:  +41 27 720 47 39,  E-mail:  gerard.seingre@ndd-sa.ch,  URL www.nant-de-drance.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

14.12.2017

Remarques: Les modalités pour l'envoi des questions sont indiquées dans le cahier 0 du dossier d'appel d'offres.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 12.01.2018 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les dossiers d'offres devront être remis en main propre à l'adjudicateur contre accusé de réception le 12.01.18 à 12h00 ou envoyés par la poste en courrier A le 11.01.18 au plus tard. Le cachet postal fait foi.
Les enveloppes devront porter la mention " Appel d'offres - Scellement des fondations KMA - Ne pas ouvrir".

1.5 Date de l’ouverture des offres:

15.01.2018, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Scellement des fondations des moteurs/générateurs

2.3 Référence / numéro de projet

Lot 339

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2.6 Objet et étendue du marché

Réalisation de scellements d'appuis métalliques liant au béton de l'usine les six moteurs/générateurs situés dans la caverne des machines KMA. Scellements à réaliser au mortier ou béton de remplissage.
Les principales quantités estimatives sont listées ci-dessous :
- Quantité de mortier sans retrait : 72 m3 ;
- Quantité de béton 0/8 auto-compactant : 51 m3 ;

2.7 Lieu de l'exécution

Caverne des machines (KMA) - Centrale de pompage-turbinage Nant de Drance – 1925 Châtelard - VS

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

20 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui

Description des reconductions: En cas de retard du chantier Nant de Drance sans faute de l'entrepreneur le marché sera prolongé.

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Prix de l'offre HT  Pondération 60% 
Mémoire technique de l'entrepreneur  Pondération 40% 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 13.04.2018 et fin 09.07.2018

Remarques: Les délais ci-dessus sont indicatifs. Le travail consiste en 18 interventions ponctuelles de 2 à 10 jours sur appel de la Direction des travaux.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.

3.2 Cautions/garanties

Selon conditions spécifiées dans le dossier d'appel d'offres.

3.3 Conditions de paiement

Selon conditions spécifiées dans le dossier d'appel d'offres.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon conditions spécifiées dans le dossier d'appel d'offres.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Admise aux conditions suivantes :
-La communauté est sous forme de société simple;
- Un soumissionnaire assume la direction technique et administrative.

3.6 Sous-traitance

Les éventuels sous-traitants doivent être annoncés au dépôt de l'offre.
Au maximum 40% des prestations peuvent être effectuées par des sous-traitants.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 11.12.2017
Prix :   CHF 100.00
Conditions de paiement: Le dossier sera envoyé au soumissionaire dès confirmation du payement. Les instructions pour le payement seront données directement après l'inscription. Le montant sera remboursé en cas de dépôt d'une offre en bonne et due forme.

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

à l'adresse suivante:
Nant de Drance SA,  à l'attention de Gérard Seingre, Chemin du Gilloud 3,  1920  Martigny,  Suisse,  Téléphone:  +41 27 720 47 30,  Fax:  +41 27 720 47 39,  E-mail:  gerard.seingre@ndd-sa.ch,  URL www.nant-de-drance.ch
Dossier disponible à partir du: 04.12.2017
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.3 Visite des lieux

Les négociations tant sur le prix que sur les prestations sont interdites pendant et jusqu'à et y compris la décision d'adjudication.

4.6 Autres indications

Une visite sur site obligatoire aura lieu lundi 11 décembre à 15h30. Rendez vous : Direction des travaux Nant de Drance, sur le Chanton 12, 1925 Châtelard-village.

4.7 Organe de publication officiel

Bulletin officiel du canton du Valais

4.8 Indication des voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal à Sion.